arsa payı karşılığı inşaat
Bu etiket Legaluga'nın sınıflandırmasıdır, kararın kendi ifadesi değildir. Kararı kullanmadan önce resmî adresinden doğrulayın.
2 karar, yeniden eskiye
- Yargıtay · Hukuk Genel Kurulu16.01.2013
Teslim tarihi kararlaştırılmayan eserde makul sürede ifa
Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinde bağımsız bölümlerin teslim süresi kararlaştırılmamış; yükleniciye bırakılan süre belirleme yetkisi de sınırsız değildir. Hukuk Genel Kurulu, eserin niteliğine göre makul yapım ve teslim süresinin bilirkişiyle saptanmasını, bu tarihten sonraki gecikme zararının değerlendirilmesini ve yüklenicinin uzun süreli gecikmesi ile sonuçsuz teslim talepleri karşısında ayrıca süre vermenin gerekmeyebileceğini belirterek direnme kararını bozmuştur.
Yargıtay HGK, E. 2012/592, K. 2013/65, T. 16.01.2013Özel Hukuk ve Medeni Usul - Yargıtay · 23. Hukuk Dairesi03.10.2012
Teslim edilmeyen dairelerin gecikme kira bedelinin onanması
Davacı, 21.04.2006 arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinde 36 ayda teslim gerekirken 31.12.2009 dolmasına rağmen teslim yapılmadığını belirterek dört daire ve bir dükkan için 10.000,00 TL kira bedelinin tahsilini talep etti. Mahkeme, A Blok inşaatının tamamlanmadığını ve ruhsat tarihinin 04.02.2008 olduğunu değerlendirerek dört dairenin 8.998,52 TL bedelinin yasal faiziyle tahsiline, satılan dükkan yönünden ret hükmüne karar verdi. Yargıtay, delillerin takdirinde isabetsizlik görmediğini değerlendirdi. Yargıtay, itirazların reddiyle hükmün onanmasına karar verdi.
Yargıtay 23. HD, E. 2012/3271, K. 2012/5663, T. 03.10.2012Özel Hukuk ve Medeni Usul